当前位置:首页>旅游>正文

现场签证一般由哪一方提出申请? 工程现场签证单的具体程序及需附哪些资料?

2023-03-26 07:24:25 互联网 未知 旅游

现场签证一般由哪一方提出申请?

现场签证一般由哪一方提出申请? 工程现场签证单的具体程序及需附哪些资料?

现场签证一般情况下需要业主、监理、施工单位三方共同签字。盖章才能生效。缺少任何一方都不属于不规范的签证,不能作为结算的依据。由施工方提出申请。

工程现场签证单的具体程序及需附哪些资料?

现场签证一般由哪一方提出申请? 工程现场签证单的具体程序及需附哪些资料?

1、施工单位(简称乙方)向监理和标段责任人提出签证申请,并填写签证《申报表》,由监理或标段责任人报告指挥部,指挥部组织相关人员现场进行工程量复验,填写《工程量现场计量签证单》、《隐蔽工程验收计量签证单》,三方签字确认。
2、乙方填写的《签证申报表》和三方签字确认的《工程量现场计量签证单》、《隐蔽工程验收计量签证单》交项目工程组存档作为结算依据。(申报表、签证单统一制作)。
3、隐蔽工程签证乙方应提前申报,未进行三方查验的隐蔽工程,乙方不能覆盖进入下道工序,否则,甲方不予认可。
4、所有签证,甲方代表必须经3人(含)以上到现场查验并签字才能生效。
资料:签证申报表、工程量现场计量签证单、隐蔽工程验收计量签证单。



扩展资料
现场签证的范围一般包括:
1、适用于施工合同以外零星工程的确认;
2、在施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;
3、非施工单位原因导致的人工.设备窝工及有关损失;
4、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减;
5、确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;
6、工程变更导致的工程施工措施费增减等。
参考资料来源:搜狗百科-现场签证
参考资料来源:搜狗百科-施工签证

施工现场签证单怎么做

现场签证一般由哪一方提出申请? 工程现场签证单的具体程序及需附哪些资料?

我们通常对现场签证单问题是如下处理的:
1、签证单通常由施工方填写或提出
2、签证单的适用范围一般为发生工程量变更的部分(增或减),
3、好像没有与工程量签证单有关的相应国家或行业规范,但需要事先约定一些相关的事项,如三方(甲、乙、监理)或四方(甲、乙、监理、设计)签字盖章的级别,签证单留存的分数,具体的填写要求(附图、预算等)
4、一般的施工单位都有各自签证单的格式,只要参与各方认可就行
5、(工程量)签证单往往涉及到工程量的变化,所以履行相关手续应该严格,因为它会影响到工程款结算
6、对于不发生工程量变更的部分,我们主要采用的是工作联络(或联系)单的方式

建筑工程的签证的流程是怎样的 如何落实

现场签证一般由哪一方提出申请? 工程现场签证单的具体程序及需附哪些资料?

如果是施工单位,那么就要工作开始做好相关准备。首先你的工作要知道到相关人员,总包、业主、监理、设计。
并且提交你的施工方案,然后,做好文件性工作,比如打印签证单,现场施工拍照,最好是前后对比的,另外,一定要找相关人员到现场去确认,并且让所有相关人员在现场在你的签证单上签字。然后要整理你的资料,这个包括签证单,现场照片,强调一下,照片上最好友签证认证人员。
落实这个东西就是要讲究时效了,因为现场人员流动性比较大,你的总包负责人等相关人员可能随时调动,所以要尽快完成文字资料,尽快的形成补充协议或者补充合同,作为工程结算的依据。
另外,你的工程质量书(就是检验批)也是你完成某项工作,并且得到认可的一种证明。所以,不要独立的去做签证,最好和你的工程资料一起。


扩展资料:
建筑工程的签证的法律渊源
最高人民法院“关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”已于2005年1月1日施行,该司法解释规定了许多崭新的内容。
如该解释第20条规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可该竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。”
建设部、国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同示范文本GF——1999——0201》(以下简称“99示范文本”)第31条有这样的规定:
“承包人在工程变更确定后14天内,提出工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款;”“承包人在14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。”
理论与实践
发包人不能无限期地拖延竣工结算。
如果当事人约定“逾期不答复,视为认可”,游戏方式将进入一个全新的境界。在有约在先的情况下,如果建筑商在竣工验收后及时向开发商提交了竣工结算报告,而开发商对此不置可否,约定的期限一过,建筑商的竣工结算报告将上升为至高无上的结算依据。
一个前期合同约定加一个后期结算签证,就彻底解决了工程款悬而不决的大问题,这就是签证的魅力。
反言之,如果开发商没有签证意识,或者签证意识不足,也极有可能坠入被动的泥潭中。这个条款对建筑商至关重要,工程变更了,工程价款必有变动,但若在14天内未提出签证要求,通俗而言,就是“过期作废”了。
这里所说的签证,不仅包括项目经理、工程师就工期顺延、增减工程款、支付费用、赔偿损失等达成的合议,如签证单、补充协议、工作联系单、会议纪要等,还包括工程师对项目经理提交的请求报告、通知等的签收。
“99示范文本”在工程建设实务中已被广泛采用,故本文站在建筑商的角度,重点对示范文本的签证情形进行解读,并对有关实务问题提出解决方案,以期对建筑商能有所裨益。
参考资料来源:百度百科--建筑工程签证
参考资料来源:百度百科--工程质量管理

现场施工签证单控制的措施有哪些

由于施工现场签证所具备的政策、经济、技术等特点,它的管理很复杂,必须要有相关专业知识的技术人员进行。如此,管理人员的专业素质,业务素质的提高加强就尤为重要,不仅要提高其专业知识教育,职业道德教育也不可忽视。针对不同的项目不同特点,培训各有方向的签证人员,使他们增强专业知识,能够很好的掌握在手的所有信息,充分进行分析处理,把关好签证的内容。同时,作为建设工程造价的组成部分,规范现场签证在工程进行中的管理工作,制定完善的现场签证管理制度,对控制工程造价,避免浪费有重要作用。
(一)严格按规定办理。全部工程量都要求技术人员到场严格测量,经确认无误后签字,如果是补签的签证则需要在当场原始数据上签字才能进行。任何一方都不可缺少。现场签证一式四份,分别由甲方预算部、监理单位、甲方工程部、乙方保存,在一个星期内完成签字,允许特殊情况延长一个星期。在进行工程预算、决算时,没有经过甲方签证,乙方提供的签证无效,导致责任损失,由乙方承担。甲方坚持实施乙方拒签的工程,其错误指令导致乙方损失,甲方自己承担。
(二)办理签证要及时。一般由施工方负责收集有关属于签证范围的内容和相关的资料并填写。首先,由负责施工的单位委派技术人员确认工程量,若存在不包括在合同内的施工内容,应及时通知监理工程师或建设单位,落实待办理的施工现场签证内容,上报后,现场监理工程师先审核通过并签字盖章,然后经过建设单位现场管理人员二次审核并签字盖章,最后在施工单位预算人员对内容、手续进行审核。若手续上有出入,要及时督促补办手续。同时,工程造价预算人员对此现场签证要及时的编制,以此作为办理结算的相关凭证。对于施工过程中的现场签证有关事项,施工单位要及时办理相关手续。同时,建设单位要明确施工现场签证的管理制度。工程造价审计单位和建设单位对凡是审计中办理的后补签证均可不予认可。对于何时签证,国家有关部门的文件对合适签证也做了一些相应规定,可做为依据。
(三)现场签证内容要客观准确描述。现场签证的客观准确描述对避免工程结算纠纷有重要作用。施工现场发生的签证主要包括建设单位供料不及时或不合格给施工单位造成的损失、非施工单位原因造成的停工损失、项目工程之外的零星用工签证、变更设计造成的签证、土方开挖时的签证等等。发生的施工现场签证一定要依照原始数据地点或标明的几何尺寸、事由、时间进行签证,工程量和工程价格不能随意签注。如部分拆除或拆除原建筑物时,在地基开挖后,若发现旧基础、电缆、管道等障碍物时,几何尺寸标清楚,文字叙述部分要清楚,尽量用绘图表示,凡是涉及到增减工程造价费用的施工现场签证,施工单位都应当提供组成价格单、材料用料详情和现场施工方案,依此做出的估算或预算,才能报送监理工程师和建设单位进行确认。
(四)对现场签证的结算要充分发挥工程造价审计的作用。工程造价咨询公司一般都是具有拥有丰富造价经验和施工经验的专业技术人员,他们主要对是否按照规定程序办理现场签证进行审查、审批,分析签证产生的责任何原因,对其工程量计量和工程内容的真实性、合法性进行核实,然后按照合同、招标文件和其他计价文件的规定来确定其计价方法的适当与否。工程造价咨询公司本着第三方中介机构立场,要坚持公正、客观的态度,既不能损害施工方的利益,也不能损害建设方的利益。同时,也提供给了建设双方一个对出现问题后能够互相澄清、解释的机会,双方的合法权益都能够得到保障,建设市场的公正和公平得到维护。

工程签证 怎么做?包括什么内容?

工程签证按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 (注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反应者居多)。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
现场经济签证包括:
(1)零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运拆除用工等。
(2)零星工程。
(3)临时设施增补项目。
(4)隐蔽工程签证。
(5)窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。
(6)议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。
(7)其它需要签证的费用。
工期签证包括:
停水、停电签证。非施工单位原因停工造成的工期拖延。

扩展资料:
签证七个原则:
1 、准确计算原则:如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价)的内容,一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3 、及时处理原则:现场签证不论是承包商,还是业主均应抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
4 、避免重复原则:在办理签证时,必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复,对重复项目内容不得再计算签证费用。
5 、废料回收原则:因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程,所以,凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的(不回收的需注明),应签明回收单位,并由回收单位出具证明。
6 、现场跟踪原则:为了加强管理,严格控制投资,凡是费用数额较大(具体额度由业主根据工程大小确定)的签证,在费用发生之前,承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。
7 、授权适度原则:分清签证权限,加强签证管理,签证必须由谁来签认,谁签认才有效,什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。
现场签证不可避免,它不仅在单位工程中影响工程成本,而且在工程造价管理中存在着“三超”的隐患。因此,加强现场签证管理,堵塞“漏洞”,把现场签证费用缩小到最小限度,应注意以下问题:
1、现场签证必须是书面形式,手续要齐全。
2、凡预算定额内有规定的项目不得签证。
3、现场签证内容应明确,项目要清楚,数量要准确,单价要合理。
4、现场签证要及时,在施工中随发生随进行签证,应当做到一次一签证,一事一签证,及时处理。
5、甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作,提高责任感,遇到问题双方协商解决,及时签证,及时处理。
现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。因此,除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题,以及应具备有技术文件、通知单证明书。甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外,应严格控制现场签证范围。
1、土方开挖时的签证:地下障碍物的处理,开挖地基后,如发现古墓、管道、电缆、防空洞等障碍物时,将会同甲方、监理工程师的处理结果做好签证,如果能画图表示的尽量绘图,否则,用书面表示清楚;地基开挖时,如果地下水位过高,排地下水所需的人工、机械及材料必须签证。
地基如出现软弱地基处理时所用的人工、材料、机械的签证并做好验槽记录。现场土方如为杂土,不能用于基坑回填时,土方的调配方案,如现场土方外运的运距,回填土方的购置及其回运运距;大型土方的机械合理的进出场费次数。
2、工程开工后,工程设计变更给施工单位造成的损失,如施工图纸有误,或开工后设计变更,而施工单位己开工或下料造成的人工、材料、机械费用的损失。工程需要的小修小改所需要人工、材料、机械的签证。
3、停工损失:由于甲方责任造成的停水、停电超过定额规定的范围。在此期间工地所使用的机械停滞台班、人工停窝工、以及周转材料的使用量都要签证清楚。
4、甲方供料时,供料不及时或不合格给施工方造成的损失。施工单位在包工包料工程施工中,由于甲方指定采购的材料不符合要求,必须进行二次加工的签证以及设计要求而定额中未包括的材料加工内容的签证。甲方直接分包的工程项目所须的配合费用。
5、材料、设备、构件超过定额规定运距的场外运输,待签证后按有关规定结算;特殊情况的场内二次搬运,经甲方驻工地代表确认后的签证。
6、续建工程的加工修理:甲方原发包施工的未完工程,委托另一施工单位续建时,对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。
7、工程项目以外的签证:甲方在施工现场临时委托施工单位进行工程以外的项目的签证。
参考资料来源:百度百科-工程签证
参考资料来源:百度百科-建筑工程签证

施工现场签证大家是怎么做的

工程签证是建设工程合同的当事人在实际履行工程合同中,按照合同的约定对涉及工程的款项、工程量、工程期限、赔偿损失等达成的意思表示一致的协议,该协议从法律意义上讲是原工程合同的补充合同。
建设工程合同在实际履行过程中,往往会对工程合同进行部分变更,这是因为合同签约前考虑的问题再全面,在实际履行中往往免不了要发生根据工程进展过程中出现的实际情况而对合同事先约定事项的部分变更,这些变更都需要通过工程签证予以确认。因此,工程签证具有以下特点:
首先工程签证是双方协商一致的结果,是具有法律效力的行为。在实际施工过程中,对于出现工程合同未曾约定的实际情况时,当事人都会对该实际情况予以协商并达成一致,这个过程符合《合同法》所规定的合同成立生效的要件,实质是新的补充合同的形成过程。基于此,具有补充合同性质的工程签证在获得当事人的确认后,就成为规范合同当事人行为的依据。
其次工程签证是对有关当事人利益的明确,对工程签证涉及的事项不必再依赖其他证据予以辅证。当出现实际情况发生变化时,当事人都会及时对施工过程中的这些变化进行相应调整,工程签证就是对这些变化进行调整的互相确认的书面形式,其直接的法律后果是明确当事人的利益。
其三工程签证可直接作为工程结算的依据。在工程结算时,合同当事人确认的工程签证均可直接作为计算工程价款的依据,审计部门对已明确的变更增减价款的工程签证无须另作审查,因为工程签证是当事人对有关合同利益确定的真实的意思表示,是一种确定权益的行为。
从以上特点可以看出,工程签证对于施工单位具有重要作用,它真实地反映了工程合同实际履行过程中的双方的各自权利和义务;对于日后一旦发生合同纠纷时,在司法诉讼中,手续齐全的工程签证,可以作为直接认证双方利益的证据或作为计算工程款的直接证据,使合同当事人的合法权益受到最大限度的保护。
签证所需具备的能力:能工程量清单很熟悉,能找出遗漏的项目;对工程预算有一定了解,能对无定额项目进行报价;对施工工艺比较熟悉,能对项目进行拆项;文字表达清楚,能清楚表达签证内容;能具备一定的设计水平,用CAD或其他软件表达图纸,对设计变更有分析能力;

哪些签证 需要预算人员在场

如果你是施工单位,那么施工单位的任何人都是可以做的,不需要预算人在场。但是做好以后必须要有项目经理的签字和盖项目部的章,然后报给监理单位签字确认,再由监理单位报到审计单位那里审计,最后拿到甲方签字确认。这是一般的步骤。
首先要有签证的话,肯定是变更的部分,如果是设计院出的变更图纸或是变更单的话是不需要再办理签证的,因为设计院的东西可以直接拿去做决算的,甲方是必须承认的。如果是监理单位或是甲方要求变更的部分,那么你可以先要求监理单位或是甲方给你们发一份联系单,要求他们说明需要变更的部位以及详细的做法等,这样的话施工单位就可以施工后签证了,因为他们发了东西给你们就可以避免到时候他们不认账。
另外就是施工单位是没有权利自主变更的,所有的变更至少需要通过监理单位的确认。一般的现场签证都是由施工员负责的,因为预算员、资料员等他们对现场的情况不是很了解,要他们做签证的话还不够麻烦的,所以最好由施工员直接做比较好,因为现场的情况及具体的做法和使用材料及人工等都是比较熟悉的。我们这里的签证全部是我做的,有的时候叫他们做个签证不是问这个就是问那个的,麻烦。
还有就是一楼回答的签字盖章的顺序问题,是不可以随便的,一般的签证单是一式五份,做好以后自己留一份,以防其他的签证单丢失。签证单上的签字盖章顺序如下:施工单位,监理单位,审计单位,甲方。是不需要设计院签字的,如果需要用到设计单位签字的话就可以部做签证单了。
如果需要的话我这里有签证单,可以发一份给你看看。